AGB:


I. Allgemeines:
Für alle Lieferungen und Leistungen unseres Unternehmens gelten
neben der Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB/Teil B) - Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen • DIN 1961 in der derzeit gültigen Fassung die
nachstehenden Bedingungen. VOB/B liegt in der Anlage bei.

II. Angebots- und Entwurfsbedingungen
Unsere Eigentums- und Urheberrechte an den von uns erstellten
Kostenvoranschlägen. Zeichnungen und Entwürfen sowie deren
rechnerische Grundlagen behalten wir uns vor. Diese Unterlagen
dürfen ohne unsere Zustimmung weder vervielfältigt, noch dritten
Personen zugänglich gemacht werden und sind bei Nichterteilung
des Auftrages unverzüglich an uns zurückzusenden. Sie können
jedoch vom Auftraggeber gegen Erstattung der mit der Erstellung
der Unterlagen verbundenen Kosten käuflich erworben werden.
Behördliche und sonstige Genehmigungen sind vom Auftraggeber
zu beschaffen. Wir stellen hierzu nur die notwendigen
Unterlagen zur Verfügung.

III. Preise
Unseren Angeboten liegen die derzeitigen Kostenverhältnisse auf
dem Lohn- und Materialsektor des Stahl - und Metallbaugewerbes
zugrunde. Angebote sind für uns. sofern nichts anderes ausdrücklich
erwähnt wird, nur 24 Werktageverbindlich.
Treten bei langfristigen Verträgen von mehr als 4 Monaten Laufzeit - ab Vertragsabschluß – Lohn - oder Materialerhöhung auf, so sind wir berechtigt, diese in der tatsächlichen Höhe zuzüglich des betrieblichen Zuschlages für lohn- bzw.materialgebundene Kosten in Rechnung zu stellen.

VI. Ausführungs- und Lieferzeit:
Die Ausführungs- und Lieferzeitangaben erfolgen nach bestem ermessen. Unvorhergesehene unverschuldete Hindernisse beim Auftragnehmer oder seinen Vorlieferern verlängern die vereinbarte entsprechend. Ansprüche des Auftraggebers auf Schadensersatz, Verzugszinsen oder Rücktritt vom Vertrag sind ausgeschlossen. Der Auftraggeber verpflichtet sich, die Arbeiten beim Auftreten des Auftragnehmers ausführen zu lassen. Generell und Standard sind Lieferung ab Werk. D.h. der Kunde holt die das bestellte Produkt selbst ab, jegliche Verpackung oder Transport Bereitstellungen sind nicht im Preis inbegriffen.

V. Abnahme:
Beanstandungen gegen unvollständige und unrichtige Leistung
oder erkennbare Mängel sind unverzüglich - spätestens binnen
12 Werktagen - nach Beendigung der Arbeiten schriftlich anzuzeigen.
Andernfalls gilt das Werk als abgenommen. Als Mitteilung
für die Fertigstellung der Arbeit gilt unsere Rechnung bzw. Schlussrechnung.

VI. Zahlung:
Der Auftraggeber hat die Rechnung sofort nach Erhalt auf seine
sachliche und rechnerische Richtigkeit zu überprüfen. Bei Abschlagszahlungen
richtet sich die Höhe der Teilbeträge nach der
Vereinbarung im Werkvertrag bzw. der Auftragsbestätigung.
Zahlungsfristen sind bei Abschlagszahlungen sofort nach Rechnungserhalt in
voller Höhe zu leisten und bei der Schlußrechnung 12 Werktage nach
Rechnungserhalt, Ansonsten gelte die Bestimmungen der VOB/B Par. 16. Bei nicht fristgerechter Zahlung hat der Auftraggeber uns den Schaden zu ersetzen, mindestens jedoch Verzugszinsen in Höhe von 1 % des angefangenen Monats. Schecks gelten nicht als Barzahlung.
Sie werden wenn überhaupt, nur erfüllungshalber angenommen.
Stunden- und Regiearbeiten sind sofort nach Rechnungstellung zahlbar.
Bei Regiearbeiten gelten An- und Abfahrten zur Baustelle als Arbeitszeiten und werden mit den gültigen Stundenverrechnungssatz in Rechnung gestellt.
Jeglicher Skontoabzug ist, wenn er nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart ist, unzulässig.

VII. Gewährleistung:
Wir bieten Gewähr für zugesicherte Eigenschaften und Fehlerfreiheit
im Rahmen der Bestimmungen der Verdingungsordnung
für Bauleistung (VOB/Teil B) - Vertragsbedingungen für die Ausführung
von Bauleistungen - von zwei Jahren nach Abnahme
der erbrachten Lieferungen und Leistungen. Unsere Lieferungen und Leistungen sind nach Übergabe bauseits gegen Wärme und Feuchtigkeitseinflüsse sowie Gefahren anderer Art zu schützen. Sollten sich Mängel aus einer derartigen Unterlassung ergeben,
so sind diese von unserer Gewährleistung ausgenommen. Unsere Gewährleistung erlischt auch, wenn das Bauteil von fremder Seite her bearbeitet oder durch Einbau von Teilen fremder
Herkunft verändert wird. Unerhebliche Abweichungen vom Leistungsverzeichnis oder Angebot berechtigen nicht zu Gewährleistungsansprüchen. Im Falle fehlerhafter Leistung hat der Auftragnehmer Anspruch auf Nachbesserung durch den Auftragnehmer innerhalb einer
angemessenen Frist. Alle weitergehenden Ansprüche, insbesondere auf Wandlung, Minderung oder Schadensersatz aller Art sind ausgeschlossen.

VIII. Eigentumsvorbehalt:
Wir behalten uns das Eigentum an unseren Lieferungen und Leistungen
bis zur völligen Tilgung aller Schulden aus der Geschäftsverbindung
vor. Soweit unsere Lieferungen und Leistungen
wesentliche Bestandteile des Grundstückes geworden sind,
verpflichtet sich der Auftraggeber bei Nichteinhaltung der vereinbarten
Zahlungstermine, uns die Demontage der Gegenstände,
die ohne wesentliche Beeinträchtigung des Baukörpers ausgebaut
werden können, zu gestatten und uns das Eigentum an diesen
Gegenständen zurück zu übertragen. Werden Lieferungen'
und Leistungen mit einem anderen Gegenstand verbunden, so
überträgt der Auftraggeber, falls hierdurch Forderungen oder Miteigentum
entsteht, seine Forderungen oder sein Miteigentumsrecht
an dem neuen Gegenstand auf uns.
Der Auftraggeber hat dem Auftragnehmer Zugriffe Dritter auf die
Vorbehaltsware sofort mitzuteilen.

IX. Sicherheitsleistungen:
Ergibt sich, daß der Auftraggeber nicht ausreichend kreditwürdig
ist. so kann der Auftragnehmer von der zugesagten Leistung
zurücktreten oder seine Vertragsbedingungen ändern, insbesondere
vorherige Zahlung oder Sicherheitsleistung verlangen. Der
Auftraggeber hat kein Recht, gegen die Forderung des Auftragnehmers
ein Zurückhaltungsrecht geltend zu machen oder mit
Gegenansprüchen - gleich welcher Art - aufzurechnen.

X. Ausführungsbestimmungen:
Für den gesamten Vertrag gelten hinsichtlich der Ausführung die
Bestimmungen der DIN 18800 für Stahlbauten -Allgemeine Technische Vorschriften für Bauleistungen'
(VOB /Teil C) und die anerkannten Regeln der Bautechnik.
Bei Bauleistungen, die nicht durch die DIN 18800 erfaßt werden,
gilt jeweils die einschlägige DIN-Vorschrift.

XI. Auftragskündigung:
Tritt der Auftraggeber vom Vertrag zurück, dann ist er verpflichtet.
15% der Auftragssumme als Schadensersatz zu leisten, es
sei denn, daß er dem Auftragnehmer nachweist, daß der entstandene
Schaden wesentlich niedriger ist. Dieses Recht wird
nicht zugestanden, wenn es sich um Arbeiten nach besonderer
Zeichnung (Sonderanfertigung) handelt.

XII. Sonstiges:
Mündliche Nebenabreden haben nur dann Gültigkeit, wenn sie
vom Auftragnehmer schriftlich bestätigt werden.
Die Abänderung der Schriftformklausel bedarf ebenfalls der
Schriftform. Nachtragsangebote gelten als stillschweigende Auftragserteilung,
wenn nicht innerhalb von 12 Werktagen widersprochen wird.

XIII. Erfüllungsort:
Erfüllungsort ist der Geschäftssitz unseres Unternehmens.

XIV. Gerichtsstand:
Als allgemeiner Gerichtsstand gilt - sofern rechtlich zulässig -
das für unseren Geschäftssitz zuständige Amtsgericht